響水縣7.02萬畝高標準農田建設項目監(jiān)理服務招標
一、招標條件
響水縣農業(yè)農村局、響水縣灌江新禾科技發(fā)展有限公司實施的響水縣7.02萬畝高標準農田建設項目監(jiān)理服務已經響水縣行政審批局批準建設，項目所需資金為財政資金，并已落實。現(xiàn)邀請合格的潛在投標人參加本項目監(jiān)理的投標報名及投標。受招標人委托，負責本項目具體招標事宜。
二、項目概況與招標范圍
1.工程內容：包含灌溉和排水工程、田間道路工程、農田防護與生態(tài)環(huán)境保護工程、農田輸配電工程等。項目概算總投資為20312.42萬元。
2.招標范圍:包括工程范圍內的施工期及質保期的全部監(jiān)理服務。
3.監(jiān)理服務期：工程施工開工之日始至工程施工合同缺陷責任期滿，計劃開工時間2022年9月下旬。工期220個日歷天。
4.標段劃分：本項目共分為五個標段，其中：
一標段：陳家港鎮(zhèn)項目區(qū)1.02萬畝，雙港鎮(zhèn)0.16萬畝，小計1.18萬畝，監(jiān)理費用58.09萬元；
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
三標段：老舍中心社區(qū)項目區(qū)1.05萬畝，雙港鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))項目區(qū)1.17萬畝，監(jiān)理費用117.29萬元；
四標段：小尖鎮(zhèn)項目區(qū)0.87萬畝，張集中心社區(qū)項目區(qū)0.33萬畝，監(jiān)理費用62.99萬元；
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
5、招標內容：響水縣7.02萬畝高標準農田各項目區(qū)全部工作內容的建設監(jiān)理服務，包含但不限于下列主要內容：灌溉和排水工程、田間道路工程、農田防護與生態(tài)環(huán)境保護工程、農田輸配電工程等。中標人要求駐地監(jiān)理。
6.其它：
6.1工期目標：確保承包人能夠按照時間節(jié)點，完成每個階段工作計劃中的工作內容；最終按建設工程施工合同中要求的合同工期完成任務并及時交付招標人使用。
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
6.3安全目標：要求在整個項目實施階段開展安全檢查及督促工作，確保安全事故為零。
6.4成本目標：要求在整個項目實施階段開展管理活動，實現(xiàn)項目的實際投資不超過計劃投資（以建設工程施工合同造價為主要控制指標）。
6.5合同信息管理：要求全面監(jiān)督、重點控制、專項管理。監(jiān)理控制的重點是工程變更、工程簽證、工程轉讓與分包、工程延期或索賠，對其實施專項管理。
三、投標人資格要求
1.資質等級及范圍:投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程監(jiān)理乙級及以上資質或水利部頒發(fā)的水利工程施工監(jiān)理乙級及以上資質,或工程監(jiān)理綜合資質的獨立法人；
*************************此行內容正式會員可見，請登錄后查看******************************
（1）總監(jiān)理工程師應具有水利部頒發(fā)(或中國水利工程協(xié)會頒發(fā))的《水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書》或建設部頒發(fā)的《國家注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書》（水利水電工程專業(yè)）。目前無主體工程在監(jiān)（有投訴時須提供所在項目發(fā)包人出具的主體工程完工及可以離開原項目的證明，同時須符合蘇水基〔2016〕17號文規(guī)定）。
（2）總監(jiān)理工程師不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)【包括：①不得同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險，②不得將本人執(zhí)（職）業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位，③項目負責人不得擔任其他公司法定代表人】；
（3）本工程招標人不接受投標人的企業(yè)法定代表人擔任項目總監(jiān)理工程師。
（4）本工程招標人不接受企業(yè)退休人員擔任項目總監(jiān)理工程師。
其它人員要求：
（1）擬任專業(yè)監(jiān)理工程師人數不少于3人，應有水利部頒發(fā)(或中國水利工程協(xié)會頒發(fā))《水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書》或建設部頒發(fā)的《國家注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書》（水利水電工程專業(yè)）。投標時需提供相應人員的資格證書或注冊執(zhí)業(yè)證書。
（2）監(jiān)理組成員不少于4人（含總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師）。
（3）監(jiān)理機構主要管理人員專業(yè)配置齊全、年齡結構合理，并確保根據項目需求隨時增加人員，滿足項目監(jiān)理服務要求。
3.投標申請人的項目負責人及授權委托人為本單位的正式職工（本單位正式職工條件為：與投標人單位簽訂勞動合同或聘用合同，并由投標人單位為其繳納養(yǎng)老保險，未在投標人之外單位受聘或任職，也沒在其他單位繳納養(yǎng)老保險），并確保從投標截止之日當月向前連續(xù)6個月均已在本單位繳納養(yǎng)老保險（投標單位須保證以上人員2022年2月—2022年7月或2022年3月-2022年8月養(yǎng)老保險均在本單位繳納），未提供養(yǎng)老保險證明、或提供不全、或期限不滿足規(guī)定的，均不予承認。
4.業(yè)績要求：無。
5信譽要求：
5.1．投標人沒有被國家、江蘇省省級有關部門及鹽城市級有關部門和響水縣縣級有關部門限制招投標或市場準入，或者受到限制但已過公示期的。
5.2．企業(yè)、法人代表或項目經理未被法院列為失信被執(zhí)行人（以全國征信系統(tǒng)平臺信息為準）。投標人（含法定代表、項目經理）在投標截止日，已全部履行人民法院生效判決、裁定。
5.3．投標人的失信被執(zhí)行人信息在“信用中國”“信用江蘇”網站上被公布的，自載明的發(fā)布之日開始，直至撤銷或者更正信息中載明的發(fā)布時間的期間，本項目招標人拒絕其投標，資格審查不予通過，不得被確定為中標候選人、中標人。在一次招投標活動中，資格預審申請人、投標人或者中標候選人因正被列為失信被執(zhí)行人,導致其資格預審不通過或者被取消中標候選人資格、中標人資格的，不因其之后失信信息被撤銷或更正而改變已經作出的決定。
6.本次招標不接受聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲?。?br />凡有意參加投標并符合資格要求者，請于2022年9月19日17:30時前（北京時間，以下同）報名。

友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯(lián)系辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。